工程建设委托监理热门合同样书

甲 方:  乙 方: ________年____月   第一部分前言  委托人(下称甲方):  监理人(下称乙方):   1、 委托人委托监理人监理的工程(以下筒称本工程)概况如下:   (1)工程项目名称:   (2)工程建设地点:   (3)工程规模:   (4)开工时间:________年____月____日   (5)完工时间:________年____月____日   (6)总投资:   (7)设计单位:   (8)施工单位:  2. 本合同中的有关词语含义与本合同 第三部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。  3. 监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。  4. 监理工作的内容:   5、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。   第二部分 合同总价款及付款方式  1本项目经双方确定合同总价款:B: 元,大写人民币: 。经审计最终审计合同费用如超出合同价格,则乙方承诺按此合同价格执行;如最终审计费用低于合同价格,则按审计价格执行。  2 甲方按电汇或支票方式将合同价款支付给乙方。  3 甲方向乙方支付合同款项均通过下列乙方指定的银行及账号。本合同存续期间,乙方若遇结算银行及账号变化,应在合同约定的付款日前十五个工作日内书面通知甲方,否则引起损失由其自己承担。  乙方账户名称:  乙方开户银行:  乙方银行帐号:  4 甲方应按下列的方式和期限向乙方支付合同价款:   4.1 工程完工款  合同签订后____日内甲方支付乙方合同总价款的60%,计B: ,大写人民币:   4.2初验款  甲方应于工程初验合格后并收到乙方提供的下列第 ①、 ②项单据十 (10)个工作日内向乙方支付合同总价款的30%,计B: ,大写人民币: 。   ① 由甲方和乙方签署的初验合格证书一份;   ② 由乙方盖章并载明付款金额的付款通知一份。   4.3终验款:  甲方应于工程终验合格后并收到乙方提供的下列第 ①、 ②、 ③和 ④项单据十 (10)个工作日内向乙方支付合同总价款的10%,计B: ,大写人民币: 。   ① 由甲方和乙方签署的终验合格证书一份;   ② 由甲方委托的审计机构出具的该工程结算审计报告一份。本工程结算审计审减额应在本次付款金额中扣除。   ③ 本工程结算审计审减率超过1% 部分的审计费由施工单位承担,具体由建设单位从工程款中代扣代转。   ④ 由乙方盖章并载明付款金额的付款通知一份。  5 合同各方所发生的银行费用及与支付有关的其他费用均由各方分别承担。  6 发票的提供:乙方在 第一次向甲方提示付款的同时,将合同总额100%的商业发票提供给甲方(或每次向甲方提示付款的同时,提供相应合同额的商业发票)。如因乙方提供发票延迟而导致甲方付款延迟,甲方有权拒付款且不负任何责任。   第三部分 标准条件  词语定义、 适用范围和法规   第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:   (1)工程是指委托人委托实施监理的工程。   (2)委托人是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。   (3)监理人是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。   (4)监理机构是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。   (5)总监理工程师是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。   (6)承包人是指除监理人以外, 委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。   (7)工程监理的正常工作是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。   (8)工程监理的附加工作是指: ①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容; ②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增工作量或持续时间加而增加的工作。   (9)工程理的额外工作是指正常工作和附加工作以外,根据 第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。   (10)日是指任何一天零时至 第二天零时间段。  (1 1)月是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。   第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。   第三条 本合同文件使用汉语语言文字书、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。  监理人义务   第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师 及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。   第五条 监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见公正维护各方面的合法权益。   第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。   第七条 在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料.  委托人义务   第八条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。   第九条 委托人应当在双方约定的时间内向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。   第十条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。   第十一条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定)负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监理人。   第十二条 委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与 第三人签订的合同中予以明确。   第十三条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:   (1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。   (2)提供与本工程有关协作单位、配合单位的名录。   第十四条 委托人应向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值管理费)。   第十五条 根据情况需要,如果双方约定,由委托人向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。  监理人权利   第十六条 监理人在委托人委托的工程范围,享有以下权利:   (1) 选择工程总承包人的建议权。   (2) 选择工程分包人的认可权。   (3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。   (4) 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则, 向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。   (5) 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。   (6) 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。   (7) 征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。   (8) 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。   (9) 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。   (10) 在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。   第十七条 监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准因在紧急情况下未能事先报委托人批准时。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。   第十八条 在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。  委托人权利   第十九条 委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。   第二十条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。   第二十一条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。   第二十二条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。   第二十三条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或承包人串通给委托人或工程造损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。  监理人责任   第二十四 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。   第二十五条 监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同 第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。   第二十六条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反 第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。   第二十七条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。  委托人责任   第二十八条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。  监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失,可以向委托人要求补偿损失。   第二十九条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。  合同生效、变更与终止   第三十条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。   第三十一条 在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过____日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。   第三十二条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。   第三十三条 当事人一方要求不变更或解除合同时,应当在____日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。  变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。   第三十四条 监理人在应当获得监理报酬之日起____日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据 第三十三条及 第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后____日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果 第二份通知发出后____日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。   第三十五条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。   第三十六条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后____日内没有收到答复,可在 第一个通知发出后____日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。   第三十七条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。  监理报酬   第三十八条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中 第四十条的方法计算,并按约定的时间和数额支付。   第三十九条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后____日起计算。   第四十条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。   第四十一条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示争议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。  争议的解决   第四十二条 凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交石家庄仲裁机构仲裁。  合同自各方授权代表签字并加盖公章之日起生效。  本合同以中文制定,正本一式四份,甲方执三份,乙方执一份。  附件:   1、 企业营业执照(复印件)   2、乙方法人授权委托书   3、双方确认的工程量表   4、合同工程量、价格汇总表  甲 方:  授权代表: ____日期:________年____月____日  乙 方:  授权代表: ____日期:________年____月____日

查看本合同更多推荐:〖 样书 工程建设 监理 委托 热门

相关合同

工程建设委托监理热门合同样书

甲 方:  乙 方:________年____月  第一部分前言  委托人(下称甲方):  监理人(下称乙方):  1、 委托人委托监理人监理的工程(以下筒称本

  • 查看合同
  • 建设工程委托监理合同样书

    第一部分 建设工程委托监理合同委托人_____________________与监理人______________________经双方协商一致,签订本合同。一

  • 查看合同
  • 建设工程监理合同样书

    合同编号:_________发包方:_________法定住址:_________法定代表人:_________职务:_________委托代理人:______

  • 查看合同
  • 热门建设工程合同样书

    建设单位(甲方):___________________施工单位(乙方):____市____区装饰甲方有一套位于__________________的商品房,现

  • 查看合同
  • 热门建设工程合同样书

    建设单位(甲方):___________________  施工单位(乙方):____市____区装饰  甲方有一套位于__________________的商

  • 查看合同
  • 工程委托热门合同样书

    委托合同是XX的、双务的合同。委托合同又称委任合同,是指委托人和受托人约定,由受托人处理委托事务的合同。以下是小编整理的工程委托合同范本五篇,欢迎阅读参考!  

  • 查看合同
  • 建设工程委托监理合同

    第一部分建设工程委托监理合同__委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致,

  • 查看合同
  • 建设工程委托监理合同

    ……_第二条_建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。__第三条_本合同文件使用汉

  • 查看合同
  • 工程建设监理委托合同

    甲 方:______________地 址:______________ 邮码:______________ 电话:______________法定代表人:__

  • 查看合同
  • 建设工程委托监理合同

    委托人_________与监理人_________,经双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称本工程)概况如下:工程名称:______

  • 查看合同
  • 工程建设委托监理热门合同样书

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  网站地图 |  联系我们 |  帮助中心 
    苏ICP备16007902号-117 |   苏公网安备 32081202000281号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有