施工承包热门合同样书

发包人(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 根据《中华人民共和国民法典》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。  第一条：工程概况  1、工程名称：  2、工程建设地：  3、工程规模、特征：  4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》G79-20要求。  5、预计施工工作量：  6、完成施工工作量测量方式：  7、质量标准：  第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：  1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。  2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。  第三条：合同工期  1、本工程定于于________年____月____日竣工，总工期为天。  2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。  第四条：计费标准及付费方式  1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。  2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元；地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。  第五条：双方责任  1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按 第二条规定提供文件资料。  2、甲方应为乙方提供基本的工作条件  3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的`工期提交合格的施工成果。  4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。  第六条：违约责任  1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。  2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。  3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。  4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过____日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。  5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延____日，应减收工程款千分之一的违约金。  第七条：其他事项  1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。  2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。  3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。  4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日________年____月____日