-
工程施工委托合同
-
委托方(以下简称甲方):
联系方式:
地址:
受托方(以下简称乙方):
联系方式:
地址:
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商达成如下协议:
一、委托施工内容:________________________________________。
二、工程地点:_____________________________________________。
三、承包方式:
甲方以固定总价款____________元整(¥:_____________元)委托给乙方。
四、工期要求
现场具备条件进场施工开始______个日历天;如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。
五、付款方式
工程竣工验收合格后一次性付清。
六、质量标准
工程施工合格。
七、甲乙双方权利和义务
1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。
2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查,对发现的问题乙方必须及时整改。
3、甲方应做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。
4、乙方接受甲方委托,应按规定全面完成各项承包工作,并承担规定的承包人的全部义务和责任。
5、乙方负责本工程所有安全事宜,如发生意外甲方不承担任何责任。
八、争议解决
本合同在履行过程中发生争议的,双方应本着友好的方式协商解决,协商不成可依法向_____人民法院起诉。
九、其他
本合同一式两份,双方签字或盖章后生效,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。
甲方(签章):
签订日期:______年______月______日
签约地点:
乙方(签章):
签订日期:______年______月______日
签约地点:
-
相关合同
- 热门推荐
-
- 1 单位委托存档人员解除存档合同证明信
- 2 委托进口代理合同常用版
- 3 冷热自动售饮机委托经营合同书
- 4 委托开发合同通用版
- 5 商铺委托经营管理合同专业版
- 6 土地价格评估委托协议简洁版
- 7 个人委托人事代理协议一
- 8 资产委托监管合同
- 9 展馆工程施工合同通用版
- 10 车辆委托出租协议
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 委托贷款合同通用
- 2 工程施工安全协议书
- 3 工程施工安全协议书
- 4 委托保洁合同简单版
- 5 委托服务合同样书实用版本
- 6 资产管理委托经营合同
- 7 土地工程施工监理协议
- 8 非诉讼专项法律服务委托合同
- 9 委托(信托)持股协议新
- 10 购房委托合同