园林施工标准合同

建设单位(甲 方)：
　　承建单位(乙 方)：
　　为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。
　　
第一条 工程概况
　　
1、 工程名称：园林绿化
　　
2、 工程地点： ____市____县密西路与西道XX
　　
3、 承包方式：包工、包料
　　
4、 工程造价：壹拾万元人民币
　　
第二条 工程期限
　　本工程________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
　　
第三条 工程延误与工程奖罚
　　
1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提 前三天书面通知甲方并经甲方同意， 甲方不同意延期或乙方未在 规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
　　
2、施工中因各种原因需要停工，应提前 24 小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
　　
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。
　　
4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。
　　
第四条 甲方工作
　　
1、 确保施工现场做到三通一平。
　　
2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。
　　
第五条 乙方工作
　　
1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工 程进度的监督检查。
　　
2、 工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承 担质量保修责任。
　　
3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工， 施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用， 由乙方承担。
　　
第六条 质量验收
　　工程质量应达到《____市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。
　　
第七条 付款方式
　　工程施工完毕验收合格后____日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款
　　
第八条 争议处理
　　因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所 在地人民法院管辖。
　　本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。
　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
　　________年____月____日 ________年____月____日