-
实用工地施工合同
-
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:____县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点: ____县建材市场院内 。
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款 实际建筑建筑面积确定。工程变更时,工程款的结算,按实际变更的工程量结算。
五、 付款方式 方进入工地后,甲方支付乙方30%预付款,主体完工后再付程款。
六、总工期要求
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修________年。
十、争议及解决办法 未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。 十
一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
一、工程名称:____县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点: ____县建材市场院内 。
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款 实际建筑建筑面积确定。工程变更时,工程款的结算,按实际变更的工程量结算。
五、 付款方式 方进入工地后,甲方支付乙方30%预付款,主体完工后再付程款。
六、总工期要求
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修________年。
十、争议及解决办法 未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。 十
一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
-
相关合同
-
实用工地施工合同样式
-
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 经双方共同协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施,双方达成协议如下
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 施工合同变更协议书
- 2 机械施工合同土方
- 3 铁艺施工合同
- 4 实用饭店租赁合同
- 5 房屋建筑装修施工合同新
- 6 家装施工合作协议
- 7 实用商务咨询服务合同
- 8 实用私人承包合同样书
- 9 园林绿化施工承包合同
- 10 实用建筑工地劳动合同
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 保证不再犯错保证书实用版
- 2 通用工地施工合同书
- 3 实用版建设工程合同
- 4 施工合同终止通知书
- 5 实用版独家代理合同样式
- 6 铁艺栏杆施工合同
- 7 消防工程施工合同专业版
- 8 实用承包合同
- 9 低保申请书实用版
- 10 青岛市家居装饰装修施工合同书