-
工程施工合同标准样书
-
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:
地点:.
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、付款方式
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
________年____月____日
-
相关合同
-
标准工程施工合同样书
-
发包方(简称甲方):_______________ 承包方(简称乙方):_______________ 根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华
- 查看合同
-
标准建筑工程施工合同样书
-
发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,根据本
- 查看合同
-
标准建筑工程施工合同样书
-
发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商
- 查看合同
-
打井工程施工合同标准
-
甲方:___________乙方:___________经过甲乙双方协商同意打(吃水井工业用井灌溉用井)一眼,协商条件如下:1.井深___________根管,
- 查看合同
-
桩基工程施工合同标准
-
甲 方: (以下简称甲方) 乙 方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,经双方洽商,达成如下合同
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 单位基本建设合同适用样书
- 2 材料销售合同简单详细版样书
- 3 农业技术服务合同样书一
- 4 标准合法借款合同
- 5 保管协议书样书
- 6 公司广告牌制作合同标准
- 7 借款合同正式版样书
- 8 标准地区代理合同
- 9 简单房屋租赁合同书样书
- 10 正规借款合同标准
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 回迁房买卖热门合同样书
- 2 服装店铺转让协议样书
- 3 承包工程合同样书
- 4 工厂劳动合同样书
- 5 赞助合作协议样书一
- 6 补写借条标准
- 7 北京牌照转让标准合同书
- 8 小区房屋租赁合同样书
- 9 关于广告投放标准合同
- 10 电力建设工程施工合同新整理版