-
工程施工合同样式
-
合同编号:
承包方(以下简称乙方): 河南XX公司 签订地点:
临沂.沂水 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况: 工程名称:
管道保温 工程地点:山东XX厂区 工程工作内容:
管道保温、岩棉管壳50、镀锌铁皮005厚
二、工程承包范围:管道保温工程第一期
三、合同工期: 开工日期:年____月____日 竣工日期:年____月____日 合同工期总日历天数:
天。
四、合同价款: 合同总价:元(人民币大写
元整)
五、工程价款的支付与结算:
1、本合同签订生效后,乙方进入施工现场后,向乙方支付合同总价的 %为预付 款;根据工程实际月进度付
%进度款。
2、双方根据实际验收合格的竣工验收证书进行结算工程的总金额。
3、付款方式:在以下方式中选择 □电汇
□汇票
□承兑汇票。
4、工程竣工验收合格后并将有关竣工资料移交后,向乙方支付向乙方支付合同总价 的%,余下的%作为工程质保金,待工程竣工验收满________年后____日内全部结 清。
六、工程质量标准:
1、本工程质量标准双方约定为:标准,乙方按照施工图、国家现行施工验收 规范和技术条例组织施工,确保工程质量达到合同要求。
2、乙方必须严格按照施工图中规定的品种、规格、尺寸采购材料、保质保量,严禁 不合格的材料,半成品、成品在施工中运用。
3、施工过程中,甲方按规定进行检查,因乙方原因造成的质量不符合要求,达不到 本合同 约定要求的质量等级,甲方有权要求乙方返工、重新施工,乙方应满足要求,并在规定时间内完成,直至质量满足合同要求。
4、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件后,乙方应进行自检,并在隐蔽工程或中 间验收前48小时内以书面形式通知工程师验收,验收合格,乙方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,乙方负责整改或返工,直至满足合同质量要求。
七、质量保证期:
1、正式移交签证之日起的 ________年时间内,是质量保证期。
2、凡属乙方责任造成的质量缺陷,由乙方负责无偿处理 ,直至工程质量符合验收 标准。如果乙方不能进行返修,甲方将另选委托单位承修,其费用在乙方质保金中扣除。
八、双方责任: 甲方责任
1、甲方派为该工程的项目经理,
为本工程安全监督负责 人、
为质量监督负责人。
2、在开工前10天向乙方提供施工图纸与说明书和有关的技术资料。
3、五天内完成工程施工技术交底。
4、施工用水用电、暖、路、负责接通,费用由乙方负责。
5、组织对工程的隐蔽工程验收、交工验收。
6、负责质量、安全的监督管理。 乙方责任
1、委派
为该工程的项目经理,负责施工期间的施工质量、进度和安全扥更 协调工作,并派 为施工现场安全、文明管理的负责人。
2、工程开工前,必须按甲方要求编制安全方案报甲方安全管理部门审批提交开工报 告,落实安全措施和开工报告经总监批准后,才能施工。
3、对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防毒等教育并做好文明施工。 由于乙方原因造成的安全事故,责任由乙方自负。
4、必须严格按照施工图和说明很俗以及施工技术规范和操作规程进行施工,按规定 做好材料的试验确保工程质量,按期完工。
5、施工过程中因乙方责任造成的停工、返工、材料、设备损失等均由乙方承担。
6、交工验收后,施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。
九、合同内容的变更与解除:
1、本工程设计变更必须经业主项目的委托人签署的书面通知形式通知乙方,乙方按 要求报批预算及相关手续,经甲方确认后方能实施。
2、因甲方原因的签证,签证单要一事一签,并有详细的原因说明、具体位置、尺寸、 工程量及费用预算在五个工作日内甲方确认。未经批准的签证单不能作为工程结算的依据。
十、违约责任:
1、甲方未能按照合同的规定履行,出现以下情形的,工期延误。
a、不按期交出施工现场场地。
b、因图纸变更未能及时送达乙方。
c、不按期支付工程进度款。
d、因工程设计变更,使已经完成的工程拆改。
e、逾期组织验收。
2、乙方逾期交付使用或因质量问题返工逾期完工的,按合同工期规定逾期的次日起, 每逾期一天,甲方扣乙方元。 十
一、争议的解决: 本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,可向 工程所在地 人民法院起诉。 十
二、合同的生效与终止: 本合同经双方签字、盖章后生效(传真件有效)。在竣工结算、甲方工程款支付完毕,乙方将工程交付甲方,保修期满价款结清后合同终止。 十
三、合同份数: 合同文本一式份,双方各自保留份。双方有关供货合同的协商、会议纪要、技术文件、招投标文书等书面协议或者文件视为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 甲方(盖章):
乙方(盖章):河南XX公司 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 地址: 地 址:____省____县博爱路6号 ________年____月____日________年____月____日
-
相关合同
-
标准工程施工合同样式
-
发包方(简称甲方):_______________ 承包方(简称乙方):_______________ 根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华
- 查看合同
-
建设工程施工合同样式
-
建设工程施工合同条件一、词语涵义及合同文件第1条 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称
- 查看合同
-
新版工程施工合同样式
-
甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国劳动法》《民法典》的相关规定,(以下简称甲方)将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给(以下简称乙方),经双方协商,达成
- 查看合同
-
实用版工程施工合同样式
-
甲方:_______________________乙方:_______________________根据《中华人民共和国民法典》,《建设工程质量管理条例》并
- 查看合同
-
建筑工程施工合同样式
-
发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,
- 查看合同
-
精品工程施工合同样式
-
甲方(全称): 乙方(全称): 丙方(全称): 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规,遵循 平等、自愿和诚实信用的原则,经甲
- 查看合同
-
电力建设工程施工合同样式
-
工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 第一章 词语涵义及合同文件第一条 词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同
- 查看合同
-
建筑装饰工程施工合同样式
-
发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1
- 查看合同
-
精品工程施工合同样式
-
甲方(全称): 乙方(全称): 丙方(全称): 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规,遵循 平等、自愿和诚实信用的原则,经甲
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 工程施工项目合作协议书15
- 2 个人合伙协议书样式
- 3 仓储合同通用版样式
- 4 承揽合同常用样式
- 5 安置房买卖合同样式
- 6 银行外汇借款合同(样式二)
- 7 常用版企业借款合同样式
- 8 用电保证书经典版样式
- 9 专利权质押合同(试用)(样式二)
- 10 严谨工程施工合同
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 房屋租赁合同书样式
- 2 热门承包工程合同样式
- 3 抵押贷款合同样式
- 4 建筑装饰装修工程施工合同
- 5 水运工程施工监理合同详细版
- 6 技术咨询合同(样式五)
- 7 货物运输合同样式
- 8 技术转让合同(样式一)
- 9 仓储合同(样式八)
- 10 正规买卖合同样式