-
建设工程发包合同
-
发包方:________________
承包方:________________
根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
(1)工程概况
工程名称:________________;
工程地点:________________;
工程计划批准单位及文号:________________;
工程范围和内容:全部工程建筑面积____________平方米。
(2)工程期限
本工程合同总工期为________天。
本工程开工日期__________年________月________日,竣工日期__________年________月________日。
(3)工程合同总价
本工程合同总价为人民币___________元。
(4)材料、设备供应
本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,经双方商定按附件第__________办理;
材料、设备供应范围的划分和检验;
材料价差及实物价格的结算;
(5)工程质量和检查验收
(6)施工设计变更
(7)双方负责事项
(8)工程价款的支付与结算
(9)违约责任与奖励规定
(10)争议的解决方式合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
(11)特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
(12)附则其他本合同未言明事项,一律按《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
本合同正本________份,其中发包方执________份,承包方执________份,副本________份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
发包方__________________(盖章) 承包方__________________(盖章)
鉴(公)证意见__________________
地 址:__________________
经办人:__________________
法定代表人(签名):__________________
鉴(公)证机关(章)
委托代理人(签名):__________________
开户银行:__________________ 开户银行:__________________
帐 号:__________________ 帐 号:__________________
电 话:__________________ 电 话:__________________
邮政编码:__________________ 邮政编码:__________________
签约日期:__________________
签约地点:__________________
-
相关合同
-
建设工程直接发包合同
-
甲方:_______________乙方:_______________由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 征用土地合同(建设工程)
- 2 建设工程征用土地合同通用版本
- 3 建设工程借款合同通用版
- 4 建设工程施工承包合同
- 5 建筑发包合同
- 6 上海市建设工程施工合同新
- 7 建设工程勘察合同书新整理版
- 8 建设工程勘察设计合同样式
- 9 建设工程设计与施工合同
- 10 建设工程反担保合同
- 分类推荐
- 猜你喜欢