-
合同工程欠款起诉书
-
起诉单位:_________________(全称):________市________县________建筑公司
企业性质:集体
经营范围:工业与民用建筑.
流动资金:________万元
何时经何部门批准开业:________年________月份经________县基建局批准
地址:________县________乡________电话:________________
开户银行:______________工区历下办理处。帐号:_________________
法定代表人姓名:_________________职务:_________________
被告单位(全称):________市职工教育培训中心
地址:________市________-________路________号
事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由:
________年________月________日,________县建筑工程总公司________公司(原告,以下简称乙方)同________市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为________元。开工日期定为________年________月________日;竣工日期定为________年________月________日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到________年________月________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了________元的误工费,但尚有________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:________________,于________年________月________日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于________年________月________日完工。三幢楼均经________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交________市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。
此致
________________人民法院
具状人:________________建筑公司
________年________月________日
-
相关合同
- 热门推荐
-
- 1 解除收养起诉书
- 2 漏雨点工程安全合同
- 3 工程审计委托合同样式
- 4 工程水电班组承包协议
- 5 婚姻起诉书
- 6 承包工程协议书二篇
- 7 孩子抚养权起诉书
- 8 家庭装饰工程合同新
- 9 离婚案件起诉书
- 10 合伙承包工程协议
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 工程借款协议书
- 2 国际工程履约保函(银行)
- 3 房产继承起诉书
- 4 工程居间合同正规版
- 5 工程劳务承包合同详细版样书
- 6 新版建筑工程工程合同
- 7 土方工程承揽合同
- 8 合同工程欠款起诉书
- 9 常用版工地工程合同书
- 10 离婚起诉书