-
网签版建筑工地工程合同
-
1、服务的地址为:
2、服务的内容范围和要求:工地现场所有建筑装修装饰物品,按照卫生保洁规范要求做好清洁工作。
3、质量要求:包工程卫生保洁验收合格。工程完工后,由双方代表、监理、总包单位共同验收。验收标准为:墙面无污迹(包括明显透迹、水渍、灰渍)、无因清洗产生的墙面明显褪色或颜色差异;玻璃应使用专用玻璃清洁剂和使用玻璃刮片施工工艺,玻璃面内外明亮、无污迹、水渍、灰渍;内外窗台与窗槽无残留污迹、水迹,现场及周围无因施工产生的垃圾、灰尘、水污等污损;另在施工结束后____日为质量观察期,此期间甲方观察无因乙方施工产生的其他不良影响则为合格。
9、 如经双方验收达不到上述标准的,由乙方无条件整改。整改费用由乙方全额承担,造成的延期甲方按约定扣罚乙方工程款。 二:甲方的权利和义务
1、按约定的时间让乙方人员准时进入施工现场。
2、确保乙方提供服务时,不得有阻碍乙方服务的行为。
3、指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。
4、负责提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应,以保证乙方工作的顺利进行。
5、甲方对乙方提供的保洁服务享有监督权和检查权,有权对乙方服务提出意见和建议的权利。
6、甲方对乙方的服务及清洁质量不满意时有权提出异议和要求返工;如不满意乙方保洁员的服务,可责令乙方及时调换。 三:乙方的权利和义务
1、按照甲方的要求,准时到达作业现场,按时完成服务工作。
2、负责提供清洁用的设备、工具、药剂及其它耗材。
3、 乙方员工在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担,如因用工不当,给甲方造成损失由乙方承担。本工程所有安全责任均由乙方独立承但,甲方不对因本工程产生的直接或间接安全事故 负任何责任。
4、爱护甲方内、外各项设备设施,注意节水节电,不得擅自挪用甲方的物品,施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。
5、清洁后的结果要达到国家质量环境体系的相关标准,不得造成所清洁物品损坏及污染,如有造成,照价赔偿。
6、乙方清洁作业应遵守甲方规定的时间要求,如有变更,双方协商解决。
7、乙方应当保证其服务质量,工程完毕应主动邀请甲方进行检查;对不合格部分,乙方应进行重新处理,直到甲方满意为止。
8、 乙方应保证在本合同签定之日起____日内完工,但如有不可抗拒因素除外。延误工期按每日2%扣除工程款。 四:合同金额、付款方式及时间
1、单价:3.5元2 金额合计:85000元 ;
2、付款方式及时间:现金;甲方于工程验收合格后一周内付清乙方工程款。 五: 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。协商不成的,任何一方均可向____市____区仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 六:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方: 乙方: 代表人: 代表人: 盖章: 盖章:____日期:____日期
-
相关合同
-
网签版建筑工地工程合同
-
甲方:乙方:甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议:一、建设范围除基础以外,乙方负责承
- 查看合同
-
网签版建筑工地工程合同
-
甲方: 乙方: 甲乙双方经友好协商,就乙方向甲方提供的保洁服务达成以下协议: 一、服务的内容及要求: 1、服务的地址为: 2、服务的内容范围和要求:工
- 查看合同
-
网签版建筑工地工程合同
-
甲方: 乙方: 甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议: 一、建设范围 除基础
- 查看合同
-
网签版建筑工地工程合同
-
甲方: 乙方: 甲乙双方根据国家建筑工程有关法律法规,安全生产、文明施工,明确双方责权利等事项进行协商,并按照公平平等,互惠互利的原则,结合工程实际情况,境
- 查看合同
-
网签版建筑工地工程合同
-
发包方(甲方): 承包方(乙方): 资质等级: 甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下: 1、工程概况 2、工
- 查看合同
-
网签版建筑工地施工合同
-
经过邀请招标,发包人确定某项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本
- 查看合同
-
网签版建筑工地施工合同
-
编号:甲方:地址:乙方:地址:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。新增加项目由甲方在现场确定,乙方根据甲方要求进行施工。
- 查看合同
-
网签版建筑工地施工合同
-
经过邀请招标,发包人确定某项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本
- 查看合同
-
网签版建筑工地施工合同
-
编号: 甲方: 地址: 乙方: 地址: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。新增加项目由甲方在现场确定,乙方根
- 查看合同
-
网签版建筑工地施工合同
-
经甲乙双方协商制定以下补充协议: 一、 工程概况 1、工程名称:江苏XX1车间 2、地址: 3、建筑面积:7.2万平方米。 4、框架结构共计2层。
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 网签版工地工程合同
- 2 热门大型工程合同
- 3 港口货柜码头改善工程合同
- 4 标准工程工程合同样式
- 5 标准版建筑工地劳动合同
- 6 实用版工程工程合同
- 7 楼地下室加固工程合同专业版
- 8 网签版内部承包合同
- 9 实用建筑工地工程合同通用
- 10 网签版政府间借款合同
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 基本建设工程储备贷款合同
- 2 实用版建筑工地劳动合同样式
- 3 网签版工程工程合同
- 4 工程运输车租赁合同常用版
- 5 常用版工程合同
- 6 工程装修合同书简易
- 7 实用私人工程合同
- 8 房屋装修工程协议热门合同样书
- 9 实用小型工程合同实用版
- 10 地坪修整施工工程合同通用版