-
土方工程承包施工合同标准
-
甲方(全称)：
乙方(全称)：
经双方协商一致，在平等自愿的基础上制定本合同条款，双方务必遵照执行。
一、工程地点：
二、工程范围及内容：
三、工程造价：
开挖、运输土方石砂量约 万方，单价 元方，总造价约 万元。
四、工期要求：
按甲方提供的图纸要求尺寸进行开挖与平整，自________年____月____日开始施工，所有工程须于________年____月____日前完成，道路土方的开挖、运输、均需按图纸要求施工。
五、质量与施工要求：
1、园区、区内道路的开挖应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、道路做好水沟挖沟的位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、土方挖完后须经设计、建设(监理)公司、质监站检查符合要求后方为合格;否则乙方承担整修及返工费用。
六、安全要求：
1、开工前乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录;
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责;
3、服从管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理;
4、开挖的土方应按指定的地点堆放，保证施工道路畅通;
5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告道路管理人员。
七、结算方式：
采用汇款或现金支付形式，乙方所完成的工程按月验收，经过验收合格后的次日付清工程款。
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议书一式两份，甲方一份、乙方一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方： 乙方：
授权代表： 授权代表：
地址： 地址：
____日期：____日期
乙方(全称)：
经双方协商一致，在平等自愿的基础上制定本合同条款，双方务必遵照执行。
一、工程地点：
二、工程范围及内容：
三、工程造价：
开挖、运输土方石砂量约 万方，单价 元方，总造价约 万元。
四、工期要求：
按甲方提供的图纸要求尺寸进行开挖与平整，自________年____月____日开始施工，所有工程须于________年____月____日前完成，道路土方的开挖、运输、均需按图纸要求施工。
五、质量与施工要求：
1、园区、区内道路的开挖应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、道路做好水沟挖沟的位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、土方挖完后须经设计、建设(监理)公司、质监站检查符合要求后方为合格;否则乙方承担整修及返工费用。
六、安全要求：
1、开工前乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录;
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责;
3、服从管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理;
4、开挖的土方应按指定的地点堆放，保证施工道路畅通;
5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告道路管理人员。
七、结算方式：
采用汇款或现金支付形式，乙方所完成的工程按月验收，经过验收合格后的次日付清工程款。
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议书一式两份，甲方一份、乙方一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方： 乙方：
授权代表： 授权代表：
地址： 地址：
____日期：____日期
-
相关合同
-
土方工程承包施工合同标准
-
甲方(全称)：乙方(全称)：经双方协商一致，在平等自愿的基础上制定本合同条款，双方务必遵照执行。一、工程地点：二、工程范围及内容：三、工程造价：开挖、运输土方石
- 查看合同
-
土方工程承包施工合同
-
发包人(以下简称甲方)： 承包人(以下简称乙方)： 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
- 查看合同
-
关于土方工程承包标准合同
-
甲方： 乙方： 为了加快完成 的建设， 工程，团结合作，平等互利的原则，经双方友好协商，如成如下条款共同守信执行： 一、工程名称： 二、工程地点： 三
- 查看合同
-
土方工程承包合同标准
-
发包人(以下简称甲方)__________ 承包人(以下简称乙方)__________ 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本
- 查看合同
-
土方工程承包标准合同书
-
土方回填工程协议书发包人：_________（以下简称“甲方”） 承包人：_________（以下简称“乙方”） 甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则，经友
- 查看合同
-
土方工程运输合同标准
-
发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)第一条：工程概况1、工程名称：2、工程承包范围：3、工程地点4、开工日期：年____月____日，具体以甲方进场
- 查看合同
-
土方工程运输标准合同
-
托运方(甲方)： 承运方(乙方)： 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议： 第一条 运
- 查看合同
-
土方工程运输标准合同
-
托运方(甲方)： 承运方(乙方)： 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议： 第一条 运
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 水利工程建设施工合同
- 2 标准个人抵押借款合同
- 3 股权转让协议书标准
- 4 房屋外墙施工标准合同
- 5 新版大型施工合同样式
- 6 场地租赁合同标准
- 7 装修施工合同
- 8 深圳市基建工程项目施工通用版合同
- 9 售房处施工合同
- 10 建设工程施工合同一
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 小工程承包合同协议书一
- 2 关于汽车运输标准合同
- 3 房屋出租标准租赁合同
- 4 标准租房合同协议新
- 5 杭州市标准劳动合同
- 6 搭建施工合同
- 7 工商局标准房屋租赁合同
- 8 建设工程施工合同（普通
- 9 涂料施工合同
- 10 销售委托代理标准合同
