土建劳务承包合同通用版

发包方 (以下简称甲方) 分包方: (以下简称乙方)
  依照《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲方将总包承建的 工程中的 劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任,结合工程的实际情况,经双方协商一致,达成如下协议:
  
第一条:工程概况
  
第二条:分包具体工作内容
  
第三条 分包项目及包干单价
  
3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算,包干单价包括:人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。
  
3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人 元包干。
  
3.3 基础以上按建筑面积包干,建筑面积为:暂计2,包干单价为 元2,其中基价 元2,质量 元2,安全 元2,工期 元2,文明施工 元2,材料节约 元2。
  注:若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准,则甲方有权扣除本合同
第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材料节约的相应部分价款,不再支付。
  
第四条 有关质量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定
4.1 质量:分包工程质量必须全部合格,质量等级达到,质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。
  若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收标准为止,给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担,并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。
  
4.2 分包工程交甲方验收达到质量等级要求后,双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为________年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《____市建设工程质量保修证书》内容执行。
  
4.3分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准,工期由 甲方项目工程部经理签发。若乙方擅自退场、擅自停工(未提前 天通知甲方)或延误工期,乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失,并承担违约金 元天。
  
4.4 安全:严格执行建设部G5999标准及《____市劳动安全条例》乙方应尽量杜绝伤、残、亡等安全事故,各种事故控制在项目工程部规定的指标范围内,该项指标由甲方现场项目工程部安全负责人签发。
  在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等安全事故,在明确责任基础上,所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承担,善后处理工作由甲、乙双方共同办理,乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。若因乙方的责任造成安全事故的,乙方应承担全部安全事故处理费用,同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。
  乙方应主动配合甲方对入场人员进行安全教育和技术交底,若因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承担。责任确定的裁定单位:一般事故为甲方总部安全管理部门;重大事故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门,并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。
  
4.4 文明施工:须达到甲方项目工程部规定的标准和要求,此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发,若未达到要求 。
  
4.5 材料使用、管理:由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单,经甲方施工负责人或区段长审签后,乙方到甲方现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意浪费(不服从管理,不及时回收,不听安排,盲目施工等)部分的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿,同时甲方有权给予乙方适当的罚款。
  
4.6 乙方进场后,若不能达到甲方的质量、工期、安全、文明施工、材料使用管理的要求,影响甲方总包工程进行的,甲方有权勒令乙方出场,相关经济责任和损失均由乙方承担。
  
第五条:劳务分包费的支付
  
5.1 支付方式:银行转帐支票
  
5.2 支付程序:乙方每月日按实物完成工作量统计报表报甲方审定,以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件,按所完成实物工作量的 %支付分包款,累计付至总分包款的 %时暂不支付,余款在建设方及监理验收合格后,办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金(按结算劳务费总额的 %)后付给乙方。质保金于________年保修期满后,扣除所发生的质量保修费后支付,保修期从单位工程移交建设方之日起计算。
  
5.3 乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳,并向乙方出具纳税证明。
  
5.4 若因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时,乙方应共同分担由此产生的资金压力,即免除甲方延迟付款的责任。所余全部分包费待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按
5.2款约定支付。
  
第六条:临时设施、水、电由 。
  
第七条:附则
  
7.1 本合同条款所述的项目管理人员具体名单详见公示于甲方现场项目工程部 的管理人员简介。
  
7.2 本合同未尽事宜,双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决,若在此前提下仍不能解决,向甲方所在地人民法院起诉。
  
7.3 本合同经双方签字盖章后生效,至合同分包工程完工交验,保修期满后自然失效。
  
7.4 本合同一式份,甲方持份,乙方持份,每份具有同等法律效力。
  
第八条:补充条款
  甲方: 乙方:
  地址: 地址:
  法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 现场代表: 分包商: 电话: 电话:
________年____月____日________年____月____日

查看本合同更多推荐:〖 土建 劳务 承包 通用版

相关合同

土建劳务承包合同通用版

发包方(以下简称甲方)分包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲方将总包承建的工程中的劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、

  • 查看合同
  • 建筑土建劳务承包合同通用版

    在劳务承包中,承包企业从发包方获得项目及承包费用,赚取利润并为劳动者发放劳动报酬,劳动者与发包方没有关系。以下是小编整理的建筑土建劳务承包合同范本五篇,欢迎阅读

  • 查看合同
  • 土建劳务承包合同标准

    发包方(甲方)承包方(乙方):身份证号码:电话:按照《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰工程承包合同条例》的定,结合本工程具体情况,甲方将发包给乙方。双方达成如

  • 查看合同
  • 土建劳务承包合同标准

    发包方(甲方)  承包方(乙方): 身份证号码: 电话:  按照《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰工程承包合同条例》的定,结合本工程具体情况,甲方将 发包给乙

  • 查看合同
  • 房屋土建承包合同通用版

    包方(以下简称甲方):法定代表人:施工队(以下简称乙方):法定代表人:依照《民法典》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。一、工程名:二

  • 查看合同
  • 个人土建承包合同通用版

    发包人: (以下简称甲方)  承包人:(以下简称乙方)  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双

  • 查看合同
  • 个人土建承包合同通用版

    发包人: (以下简称甲方)  承包人:(以下简称乙方)  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双

  • 查看合同
  • 房屋土建承包合同通用版

    包方(以下简称甲方): 法定代表人: 施工队(以下简称乙方): 法定代表人:  依照《民法典》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。  

  • 查看合同
  • 土建基础承包合同通用版

    发包人:_________________(以下简称甲方)承包人:_________________(以下简称乙方)甲方现将_____________二期土建工

  • 查看合同
  • 土建承包合同

    甲方:(建设单位)乙方:(施工单位)甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:第一条工程

  • 查看合同
  • 土建劳务承包合同通用版

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  网站地图 |  联系我们 |  帮助中心 
    苏ICP备16007902号-117 |   苏公网安备 32081202000281号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有