-
工程施工合同补充协议通用版
-
发包方(以下称甲方):______________
法定代表人:____________________
身份证号码:_____________________
承包方(以下称乙方):______________
法定代表人:_____________________
身份证号码:_____________________
依据《民法典》及相关法律、法规,结合________省有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于《________》(合同编号________,以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,形成本补充协议。
一、工程概况
1、工程名称:____________________________
2、工程地点:____________________________
3、工程内容:____________________________
4、工程承包方式:_____________________
5、工程范围:____________________________
二、工程期限
计划开工日期:____年____月____日。(以甲方下发的书面通知的时间为准);
计划竣工日期:____年____月____日。
工期总日历天数:____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、合同价款及支付方式
1、暂估合同价款为____________万元(人民币大写:____________。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量(综合单价和暂估工程量见工程量附件)
2、付款方式:按原合同相关条款执行。
四、补充协议的最终结算
补充协议所列工程量为暂估工程量,工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准,按原合同计量条款执行。
五、质量标准及验收
严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。
乙方对承包范围工程质量负有完全责任,并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。
六、争议解决
1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2、本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。
3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,向工程所在地的人民法院提起诉讼。
七、合同生效
本合同自_________________________生效。
八、合同份数
本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。
发包人:______________(公章)
法定代表人:______________(签字)
组织机构代码:______________
地 址:_____________________
邮政编码:_____________________
电 话:_____________________
传 真:_____________________
电子信箱:_____________________
开户银行:_____________________
账 号:_____________________
承包人:_____________________(公章)
法定代表人:______________(签字)
组织机构代码:______________
地 址:_____________________
邮政编码:_____________________
电 话:_____________________
传 真:_____________________
电子信箱:_____________________
开户银行:_____________________
账 号:_____________________
-
相关合同
-
工程施工合同补充协议通用版
-
发包方(以下称甲方):法定代表人:身份证号码:承包方(以下称乙方):法定代表人:身份证号码:依据《民法典》及相关法律、法规,结合________省有关规定及本工
- 查看合同
-
工程施工合同补充协议
-
发包方(以下称甲方):法定代表人:身份证号码:承包方(以下称乙方):法定代表人:身份证号码:依据《_____》及相关法律、法规,结合________省有关规定及
- 查看合同
-
建设工程施工合同补充协议
-
工程名称:_________________工程地点:_____________发包人:_____________承包人:_____________签订日期:_
- 查看合同
-
建设工程施工合同补充协议
-
发包人:______________承包人:______________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程
- 查看合同
-
装修工程施工合同补充协议
-
工程名称:_________________工程地点:_____________发包人:_____________承包人:_____________签订日期:_
- 查看合同
-
工程施工合同补充协议效力
-
发包人:______________承包人:______________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程
- 查看合同
-
建设工程施工合同补充协议
-
_________________充协议工程名称:_________________工程地点:_____________发包人:_____________承包人
- 查看合同
-
建设工程施工合同补充协议
-
建设工程施工合同补充协议书补充协议发包人:_________________(以下简称:_________________甲方)承包人:____________
- 查看合同
-
工程施工合同补充协议书
-
发包人:________承包人:________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《民法
- 查看合同
-
工程施工合同补充协议书
-
发包人:________承包人:________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《民法
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 山林防护管理承包通用版合同
- 2 城镇房屋租赁通用版合同
- 3 项目产业化合作合同通用版样式
- 4 产品租赁合同通用版
- 5 通用版商品房预售合同书
- 6 合作办幼儿园协议书通用版
- 7 房屋出租合同通用版
- 8 通用版合法借款合同
- 9 通用版卖房协议书
- 10 标准钢材购销合同书通用版
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 简单离婚协议书通用版
- 2 有关个人租赁合同通用版
- 3 零星工程承包合同通用版
- 4 有关上课讲话保证书通用版
- 5 工亡赔偿协议书通用版
- 6 劳动保障规章制度通用版
- 7 建设工程总承包通用版合同
- 8 危险品运输合同通用版
- 9 货物运输承包合同通用版
- 10 深圳市建筑装饰工程施工合同常用版