装饰装修合同纠纷起诉状

民事起诉状

原告：陕西某装饰工程有限公司。

地址：陕西省*市*路*大厦*座*室。

法定代表人：赵某某，职务：总经理。

联系电话：18**********.

第一被告：西安某二手车经销有限公司。

地址：西安市*区*寨*庄*区*号。

法定代表人：宋某 ，职务：执行董事兼总经理

联系电话：02*-********,18*********。

第二被告：宋某，男，汉族，19**年*月*日出生，住西安市*区*小区*号楼*层*室，身份证号：61****************。

联系电话：13*********，13*********。

诉讼请求：

1、请求判令两被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元（暂计至20xx年7月2日）；

2、本案诉讼费用由两被告全部承担。

事实与理由：

第二被告系第一被告股东兼法定代表人，20xx年6月8日，因第一被告尚在设立之中，故第二被告与原告签订了一份《工程装修承包合同》，合同中约定，原告承包*寨工业园车行即第一被告营业场所装修工程。依据当时的工程设计图纸计算的预算价为1246781元，经优惠后的合同造价为120万元，如被告要求增加或减少工程项目，工程总造价相应增减；工人及材料进场一周内，被告支付合同总造价40%，工期过半，再支付合同总造价40%，工程完工7日内，付足到工程总造价的97%。若出现被告不能按期付工程进度款，供材料未按时到位或提出设计图纸修改等情形之一，工期相应顺延。合同签订后，原告按照约定于20xx年6月9日正式进场施工，施工过程中，被告就工程设计图纸进行了多次变更，工程于20xx年8月20日竣工，第一被告也于20xx年8月26日投入营业使用。该工程合同预算价为120万元，增项部分造价为1135172.7元，减项部分价值为106236元，工程决算总价为2228936.7元。20xx年6月14日至20xx年8月20日，第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支付工程进度款90万元，合同期间被告并未按约定支付进度款，目前仍欠原告工程款1328936.7元。20xx年10月，原告向被告直接送达了决算书，被告并未提出异议，原告于20xx年6月5日再次向被告邮寄送达了工程总价决算书。原告多次找两被告要求支付工程款，但两被告均置之不理，不予支付。

基于以上事实，原告认为，在第一被告设立期间，第二被告与原告为建设营业场所而签订的《工程装修承包合同》是双方真实意思表示，该合同合法有效。被告拒不履行付款义务的行为，属于严重违约。为维护原告的合法权益，依照相关法律之规定，依法提起诉讼，请求人民法院判如所述。

此致

西安市*区人民法院

                          具状人：陕西某装饰工程有限公司

                                年  月 日