建设工程清包通用版合同
|
建筑工程清包工是按建筑面积每平方多少钱承包,业主自行购买所有材料。以下是小编为大家整理的建设工程清包合同模板精选3篇,供大家参考学习。建设工程清包合同模板1甲方
建筑工程清包工是按建筑面积每平方多少钱承包,业主自行购买所有材料。以下是小编为大家整理的建设工程清包合同模板精选3篇,供大家参考学习。 建设工程清包合同模板1 甲方: 乙方: 为了甲、乙双方更好履行合同条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守: 一、工程名称: ______综合楼 二、工程地点: 三、承包范围及详细部位: 本工程所有施工内容: 1、土建(垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设); 2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制); 3、木工(支模、拆模、打磨); 4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装); 5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设) 四、承包方式和结算方式: 承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。 结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。 五、承包单价: 单价:255元平方米 单价说明: 1、包基础施工前的施工准备、配合工作,如施工放线等工作; 2、包场地清理等工作; 3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作; 3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内; 4、面积按建筑面积计算; 5、乙方在施工的水电费不包含在内。 六、付款方式 1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后,按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至 95%,经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。 2、支付方式:甲方付款时采用现金。 七、工期条款 1、总工期历时 天,开工时间________年____月____日,竣工时间________年____月 30____日。 2、如遇下述情况:( a)甲方、建设单位重大设计变更影响;( b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期,每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。 八、质量条款 1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。 2、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格做好工人技术交底,严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题,乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施,直接解除合同,由乙方承担补救费用,赔偿因此给甲方造成的其它损失 3、浇筑砼垫层时,乙方必须先派人现场设置标高控制点,砼垫层平整度必须控制在2C之内,否则由乙方承担所有材料损失。 4、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格方能由甲方向监理验收。监理 第一次验收不合格,对乙处以500元违约金,可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理 第二次验收仍不合格的,甲方有权通知乙方解除本合同,对乙方按已完工合格工程的60%结算,并限期办理有关退场手续。 6、工程质量要求达到“合格”标准,若工程质量未达到标准,则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。 九、甲、乙双方职责: (一)甲方职责: 1、乙方进场时,甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。 2、提供施工图两份。 3、甲方指派代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。 (二)乙方职责: 1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。 2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。 3、乙方自带必备的施工工具和用具,工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。 4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同总价5%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。 5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。 十、安全条款 1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。 2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。 3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方一概不负责。 4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。 5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。 6、由于乙方施工管理不善,造成任何 第三方的损害,由乙方承担一切责任。 十 一、解决合同纠纷的方式: 因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。 十 二、其他; a)本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止; b)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具同等法律效力。 甲方: 乙方: 电话: 电话: 签订日期:________年____月____日 建设工程清包合同模板2 发包方(以下简称甲方): 法定代表人: 施工队(以下简称乙方): 法定代表人: 依照《民法典》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。 一、工程名: 二、工程地点: 三、工程范围 建筑面积共计 平米(结款时以实际建筑面积为准) 四、承包性质:包工不包料 五、承包内容: (一)基础工程 1、铺褥垫层 2、砼垫层 3、基础支模拆模 4、钢筋焊接、制作、绑扎 5、基础砼浇筑。 (二)主体工程 1、主体的柱、梁、板支模拆模 2、主体钢筋焊接、制作、绑扎 3、主体砼浇筑。 (三)二次结构 1填充墙砌筑2构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3过梁构造柱的支模拆模4过梁构造柱浇筑。 (四)内外装修工程(不包括水电暖、门窗、粉刷、防水) 内外装修必须按照图纸和甲方要求施工,且符合验收规范。 (五)主体施工放线并保质,保量,包安全,文明施工。 六、材料 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在3天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 七、工期 从________年____月____日起至________年____月____日止,工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延并付窝工费技工 元天,壮工 元天;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费元天;因不可抗拒因素可顺延工期。 八、材料搬运 甲方材料送至乙方指定场地位置,乙方无条件搬运。 九、劳动力管理 a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 b、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。 c、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员。 d、未经甲方同意,除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或殆工。 十、施工机具 甲方提供施工所需的一切工具,并保证工具的安全性和良好使用性,甲方承担工具维修费。 十 一、工地现场管理 1、甲方提供工人居住的房屋,并保证工人照明用电及吃水方便,工人应做到生活垃圾定点堆放。 2、乙方不承担任何工具及材料的丢失责任。乙方应做到材料分开放置,干一层清一层。 3、乙方应做到工具不乱丢,小型材料及时拾成堆做到少丢的原则 4、付款方式 本协议的承包价格按建筑平米结算,每平米价格为240元,结算时以实际建筑面积为准。 1、施工队进场,预支生活费: g___0元(两万元整)。 2、主体框架按110元每平方米计算,每层930平方米。每层封顶后五天内支付本层工程款的85%。 3、二次结构每平方米45元,每完成三层结算完成工程量的85%。 4、内外装修每平方米85元,每完成三层结算完成工程量的85%。 5、主体剩余款项经主体验收合格后结清。二次结构剩余款项经二次结构验收合格后结清。内外装修剩余款项经验收合格后结清。 十 二、违约责任 1、甲方不按时向乙方支付劳务款造成工人停工工期顺延并甲方承担一切责任。 2、乙方在施工过程中,完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。乙方必须严格执行操作规程如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。 十 四、图纸变更 1、乙方按图纸正常施工中如有图纸变更甲乙双方应以书面形成文字。 2、图纸变更所增加的人工费应以书面形成文字。 以上两点作为结算依据。 十 五、因乙方违章作业出现施工安全责任事故造成人员伤亡的,一千元以下由乙方负责解决,如出现严重事故由双方协商解决。 十 六、本协议一式两份,甲乙双方各一份。本协议双方签字、盖章(按手印)生效。结清工程款后合同终止。 甲 方: 乙 方: 签 章: 签 章: 签定日期: 签定日期: 建设工程清包合同模板3 甲方: 乙方: 为发挥甲乙双方的技术优势,加快工程建设速度,努力提高施工 效率,按照《民法典》和《建设安装工程承包合 同条例》的原则,甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工,为明确责任,经充分协商,在平等互利,自觉自愿的基础上,甲乙双方共同达成如下协议: 一、工程名称及施工内容 1、工程名称: 2、施工内容:长螺旋钻孔压灌桩(商品砼) 二、工程地点: 三、工程承包方式 包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票),乙方自带 所有施工机具。 四、工程总量 约根桩,单桩工程结算(有效桩长米)桩截 面积(按设计图纸计算)。 五、协议价款 按 第一款施工内容,综合清包总价 六、付款方式 1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费 2、工程款按形象进度支付,施工时乙方借支必要的生活费和生产费,正式开工甲方再付工程款 元;完成工程总量的 甲方付工程款 元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。 3、工程款以现金支付: 七、工程质量 乙方在施工过程中,必须按国家现行施工规范和总包单位及监理 单位的要求进行施工。如在施工过程中,场地有障碍物,致使桩位偏差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线,乙方协助。 八、甲方责任 1、保证施工场地三通一平; 2、保证水电供应满足施工要求; 3、保证施工报验不延误施工时间; 4、办理有关施工手续及对外联系。 九、乙方责任 1、设计图纸和施工规范施工,确保质量及进度; 2、提供桩基施工原始记录; 3、保证场地整洁,做到文明施工。 十、安全 在施工中,乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相关的安全注意事项进行施工,并认真执行甲方安全技术交底。如在施工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。 十 一、补充条款 1、乙方须配合甲方做好工程签证工作,乙方须服从甲方现场管 理,听从指挥,接受相关单位的监督和管理。 2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工,如甲方原因造成 乙方不能开工(如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因)工期顺延。如果7天不开工甲方应补助乙方每天 元。 十 二、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字后生效, 工程款余款付清后失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 建设工程清包合同模板精选
|
|
原文地址:https://www.hetongren.com/article/dyyf.html
|