-
工程欠款纠纷起诉状
-
起诉单位:
地址:
法定代表人姓名:
被告单位(全称):
地址:
法定代表人姓名:
{子问题开始}诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失:
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款_______元;
(二)结算零建工程款:______元减去甲方垫付的材料款______元,应付给乙方工程款_______元;
(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金_____元;______年______月至______月设备闲置费________元;
以上三项合计,共_________元。
{子问题开始}事实和理由:
______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为_______元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达______天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的_____余名职工无活可干,机具设备长期无用,给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了_______元的误工费,但尚有_______元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_____元。
从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值______元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
此致
____________人民法院
起诉单位:____________
________年_______月_____日
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。
-
相关合同
-
工程欠款纠纷起诉状通用版
-
起诉单位:地址:法定代表人姓名:被告单位(全称):地址:法定代表人姓名:诉讼请求:风险提示:诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 民间借贷债务人死亡起诉状
- 2 车损货损起诉状
- 3 新版大型工程合同
- 4 国际工程履约保函
- 5 经济案件起诉状
- 6 正规版建筑工程工程合同
- 7 财产损害责任纠纷起诉状
- 8 工程材料采购合同书
- 9 家庭装饰工程合同一
- 10 工程投资合同
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 保险公司追偿起诉状
- 2 降低抚养费起诉状
- 3 合伙包工程合同协议
- 4 房屋漏水起诉状
- 5 标准版大型工程合同
- 6 合同纠纷起诉书
- 7 家庭装饰工程合同(参考文本)
- 8 二婚离婚起诉状
- 9 国际工程履约保函(银行)完整版
- 10 追讨欠款律师函