-
拖欠工程款起诉状整理版
-
起诉单位:(全称)
法定代表人:
被告单位:(全称)______________市职工教育培训中心
地址:
诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款________元;
(二)结算零建工程款:_______元减去甲方垫付的材料款_______元,应付给乙方工程款_______元;
(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金______;______年______月至______月设备闲置费________元;
以上三项合计,共__________元
事实和理由:
______年______月______日,______________县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为______元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达_______天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的_______余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达_______元。甲方虽然承担了_______元的误工费,但尚有_______元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_______元。
从______年______月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值________元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
此致
___________人民法院
起诉单位:_______________
公司(盖章)
_________年_________月________日
附:
1、状副本_____份
2、证据材料_____份
-
相关合同
-
拖欠工程款起诉状整理版
-
起诉单位:(全称)法定代表人:被告单位:(全称)______________市职工教育培训中心地址:诉讼请求:责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:(一)付清宿
- 查看合同
-
民事起诉状(拖欠工程款)
-
原告:_____,男,住址:______________________________,身份证号:______________________________
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 债务纠纷民事起诉状
- 2 厂房租赁合同起诉状
- 3 建筑装饰装修工程施工合同整理版
- 4 确认抚养权起诉状
- 5 花卉销售合同整理版
- 6 财产侵权起诉状
- 7 简单离婚协议书整理版
- 8 麻醉合同新整理版
- 9 房屋租赁纠纷起诉状
- 10 土地租赁合同新整理版
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 房屋买卖纠纷起诉状
- 2 办事退款不当得利起诉状
- 3 产品不符合合同起诉状状
- 4 视频资源合作协议新整理版
- 5 bd合作协议新整理版
- 6 正规借款合同整理版
- 7 夫妻共同债务确认纠纷起诉状
- 8 旅行社投资合作协议书整理版
- 9 欠款追偿起诉状
- 10 工程款诉讼状(多个被告)