-
民事起诉状(装修合同纠纷)
-
民事起诉状
原告:
被告:
诉讼请求:请求人民法院依法判决:1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;2、被告退还原告已付装修款100000元人民币,被告的经营者以个人财产对10万元承担责任;3、被告承担本案诉讼费。
事实及理由
年8月22日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告平坝区?房屋进行室内装修,工程日期为8月28日至11月18日,签订合同当日原告支付了10万元装修款。
年10月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在11月21日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定12月20日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
人民法院
具状人:
二零二零年一月十四月
-
相关合同
-
民事起诉状(装修合同纠纷)
-
原告:__________________被告:__________________诉讼请求:请求人民法院依法判决:1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程
- 查看合同
-
民事起诉状(合同纠纷)
-
原告:_______________工业有限公司;住所:_____市_____区__________号;法定代表人:__________,职务:________
- 查看合同
-
债权转让合同纠纷民事起诉状
-
上诉状上诉人:________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务
- 查看合同
-
车辆租赁合同纠纷民事起诉状
-
原告:________________名称:_________________地址:_____________电话:_________________ 法定代
- 查看合同
-
车辆租赁合同纠纷民事起诉状
-
原告:_________________名称:______________地址:_____________电话:_____________法定代表人:_____
- 查看合同
-
民事起诉状建设工程合同纠纷
-
原告:________________法定代表人_______________,职务董事长,住__________市__________区__________街
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 民事答辩状(标准)民事答辩状书写
- 2 工程装修施工合同
- 3 装修合同示本[装修合同]
- 4 抚养权民事上诉状
- 5 公司租赁合同起诉状
- 6 农产品买卖纠纷起诉书
- 7 起诉状
- 8 事实婚姻离婚起诉状
- 9 关于标准商铺装修合同
- 10 遗嘱继承纠纷诉起诉状
- 分类推荐
- 猜你喜欢