-
民事起诉状(装修合同纠纷)
-
原告:__________________
被告:__________________
诉讼请求:
请求人民法院依法判决:
1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;
2、被告退还原告已付装修款__________元人民币,被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任;
3、被告承担本案诉讼费。
事实及理由
__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告__________房屋进行室内装修,工程日期为_____月_____日至_____月_____日,签订合同当日原告支付了_____元装修款。
__________年_____月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定_____月_____日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
____________________人民法院
具状人:__________________
__________年_____月_____月
-
相关合同
-
民事起诉状(装修合同纠纷)
-
民事起诉状原告:被告:诉讼请求:请求人民法院依法判决:1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;2、被告退还原告已付装修款100000元人民币,被
- 查看合同
-
民事起诉状(合同纠纷)
-
原告:_______________工业有限公司;住所:_____市_____区__________号;法定代表人:__________,职务:________
- 查看合同
-
债权转让合同纠纷民事起诉状
-
上诉状上诉人:________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务
- 查看合同
-
车辆租赁合同纠纷民事起诉状
-
原告:________________名称:_________________地址:_____________电话:_________________ 法定代
- 查看合同
-
车辆租赁合同纠纷民事起诉状
-
原告:_________________名称:______________地址:_____________电话:_____________法定代表人:_____
- 查看合同
-
民事起诉状建设工程合同纠纷
-
原告:________________法定代表人_______________,职务董事长,住__________市__________区__________街
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 建设工程施工合同纠纷起诉状
- 2 起诉状(遗嘱继承)
- 3 实用装修房产合同
- 4 农村土地承包纠纷调解书
- 5 买卖合同起诉状
- 6 刑事附带民事强制执行书
- 7 工程装修合同书
- 8 买卖居间协议起诉状
- 9 装修协议书参考样书
- 10 约定仲裁管辖权异议民事裁定书
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 民事起诉状通用版
- 2 装修合同补充协议书
- 3 离婚起诉状第二次起诉书
- 4 公司债务纠纷起诉书
- 5 机动车交通事故责任纠纷
- 6 债务纠纷上诉状
- 7 购房合同毁约起诉状
- 8 定金违约金合同起诉状
- 9 物业纠纷答辩状
- 10 财产保险赔偿起诉状