-
装饰装修合同反诉状
-
你好,你咨询的装饰装修合同的反诉状是怎么样的,
反诉人;李,,,男,年月日生,汉族,住南京市区
被反诉人:_________________南京**装饰工程有限公司
地址:_________________南京市珠江路39号
反诉请求:
1、依法判决被反诉人支付反诉人整改费用_______元;
2、因工程延误工期,请求依法判决被反诉人支付反诉人违约金元_______元(80元/天_____145天);
3、反诉费用由被反诉人承担。
事实与理由:
20xx年12月,反诉人与被反诉人签订了家庭装修施工合同。工程施工地点位于江宁区宏运国际村B16。合同约定工程期限66天,竣工日期20xx年2月5日;工程实行工程监理;工程竣工后,被反诉人应通知反诉人验收,经验收合格后,双方进行工程结算;由于被反诉人延误工期的,每延误一天应支付违约金80元。20xx年4月经监理方阶段验收并提出多处整改意见。但被反诉人未依该意见进行整改。无奈,后反诉人另找他人部分整改,并支付费用2497元。
另,被反诉人直至20xx年6月30日木工工程部分才全部结束,已延误工期145天。
综上所述,为了依法维护反诉人的合法权益,今特向贵院提起反诉,请求依法判决。
此致
南京市江宁区人民法院
反诉人:_________________
_____年_____月_____日
-
相关合同
-
民事反诉状(民事反诉状)
-
反诉人(本诉被告):地址:法定代表人:委托代理人:被反诉人(本诉原告):地址:法定代表人:反诉请求:1、判令被反诉人赔偿损失元(暂计至起诉之日,后续损失将按实际
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 房屋租赁合同纠纷诉状
- 2 家庭居室装饰装修施工合同书
- 3 恶意诉讼反诉状
- 4 雇主反诉状简易
- 5 建设工程施工质量反诉状
- 6 抚恤金诉讼反诉状
- 7 民事反诉状
- 8 山西省家庭居室装饰装修工程施工合同
- 9 房屋买卖合同纠纷诉状
- 10 刑事自诉案件反诉状
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 二审反诉状
- 2 雇工人身损害赔偿诉状
- 3 北京市装饰装修工程施工合同(版)
- 4 家装纠纷反诉状
- 5 打架反诉状
- 6 装饰装修设计合同经典版
- 7 担保追偿权纠纷诉状
- 8 上海市家庭居室装饰装修施工合同新
- 9 上诉反诉状
- 10 装饰装修工程合同书