-
关于家庭居室装饰装修工程施工合同
-
发包方(甲方):承包方(乙方):资质等级:甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:
1、工程概况:
2、工程名称:____地点____承包范围_____承包方式____承包内容
3、工期
4、工程质量标准:
5、工程造价:
6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:
7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
8、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。
9、违约责任1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的5%为违约金;2)、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;3)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;5)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;6)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
10、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第__________种方式解决:1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;2.向合同签订地人民法院起诉。
11、其他具体规定1)、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的________________地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)______元(此费用不在工程价款内);2)、施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_____把,由乙方当场负责安装交付使用。
3)、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_______分至______点_______分;下午_________点_______分至______点_______分。
12、附则1)、本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2)、本合同签订后工程不得转包。
3)、合同履行完后自动终止。
4)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字)乙方:代表(签字):签约日期:年月日
-
相关合同
-
关于家庭居室装饰装修工程施工合同
-
发包方(甲方):承包方(乙方):资质等级:甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:1、工程概况:2、工程名称:____地
- 查看合同
-
家庭居室装饰装修工程施工合同
-
发包方(甲方):_____________________承包方(乙方):_____________________资质等级:甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙
- 查看合同
-
《家庭居室装饰装修工程施工合同》
-
发包方(甲方):承包方(乙方):资质等级:甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:1、工程概况:2、工程名称地点承包范围
- 查看合同
-
家庭居室装饰装修工程施工合同
-
发包方(以下简称甲方):委托代理人(姓名):民族:住所:身份证号:联系电话:手机号:承包方(以下简称乙方):营业执照号:住所:法定代表人:联系电话:委托代理人:
- 查看合同
-
家庭居室装饰装修工程施工合同
-
发包方(甲方):________________承包方(乙方):________________合同编号:________________使用说明1、本市行政区
- 查看合同
-
家庭居室装饰装修工程施工合同
-
发包方(以下简称甲方):______________承包方(以下简称乙方):______________甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方
- 查看合同
-
家庭居室装饰装修工程施工合同新
-
合同编号:_________发包人:承包人:住所:住所:委托代理人:营业执照号:电话:法定代表人:电话:手机:委托代理人:电话:本工程设计人:电话:施工队负责人
- 查看合同
-
家庭居室装饰装修工程施工通用合同
-
合同编号:_________发包人:承包人:住所:住所:委托代理人:营业执照号:电话:法定代表人:电话:手机:委托代理人:电话:本工程设计人:电话:施工队负责人
- 查看合同
-
家庭居室装饰装修工程施工合同新
-
合同编号:_________发包人: 承包人:住所: 住所:委托代理人: 营业执照号:电话: 法定代表人: 电话: 手机: 委托代理人: 电话:本工程设计人:
- 查看合同
-
家庭居室装饰装修工程施工通用合同
-
合同编号:_________ 发包人: 承包人: 住所: 住所: 委托代理人: 营业执照号: 电话: 法定代表人: 电话: 手机: 委托代理人: 电话: 本工程
- 查看合同
- 热门推荐
-
- 1 工程施工合同(三)
- 2 道路工程施工协议书
- 3 家庭土地纠纷调解协议书
- 4 脚手架及排架工程施工合同
- 5 土地工程施工监理服务协议书
- 6 装饰装修工程施工承包合同
- 7 商场装饰装修合同标准版专业版
- 8 建筑装饰工程施工合同(三)
- 9 工程施工合同书通用
- 10 扬州家庭服务合同书(员工制管理)
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 新建设工程施工合同详细版样式
- 2 北京室内装饰装修工程施工合同
- 3 房屋装饰装修管理合同
- 4 家庭房屋装修标准合同
- 5 工程施工安全协议书
- 6 监控工程施工合同
- 7 关于家庭居室装饰装修工程施工合同
- 8 家庭房屋转让协议书通用版
- 9 大堂精装修工程施工合同专业版
- 10 家庭债务协议书